AYUNTAMIENTOS

DE TEVERGA

Anuncio sobre licitación de un contrato de obras, para la finalización del recinto ferial de La Madrada (2.ª fase).

1.-Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Teverga.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

Número de obra: NCP 3/2009.

2.-Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Ejecución del proyecto de finalización recinto ferial de La Madrada (2.ª fase).

División por lotes y por número: No procede.

Lugar de ejecución: La plaza.

Plazo de ejecución: 6 meses.

3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado.

Forma: Con publicidad.

4.-Presupuesto base de la licitación:

Importe total: 317.039,31 (IVA incluido).

Importe del IVA: 43.729,56.

5.-Garantías:

La garantía provisional no se exige y la definitiva será del 5% del importe de adjudicación.

6.-Obtención de documentación y de información: www.aytoteverga.org

Entidad: Ayuntamiento.

Domicilio: Plaza 1.

Localidad y CP: San Martín-33111.

Teléfono: 985 76 42 02.

Fax: 985 76 44 42.

Fecha límite para la obtención de documentos y de información: Hasta el momento de presentar proposiciones.

7.-Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige (<350.000 euros).

Criterios de selección: Los establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.-Presentación de solicitudes:

Fecha límite de presentación: 26 días naturales posteriores al día de la publicación de este anuncio en el BOPA.

Documentación que se debe presentar: La exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Teverga.

9.-Apertura de las ofertas:

El acto de apertura de las propuestas económicas será público y tendrá lugar en la Sala de Actos de la corporación, a las doce horas del día que haga seis contando a partir del día siguiente del último día de presentación de las propuestas. Si este día es sábado o festivo, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

10.-Gastos de los anuncios:

Los gastos de los anuncios recaerán en el contratista adjudicatario (Máximo 1.000 euros).

Teverga, a 15 de octubre de 2009.-La Acaldesa.-24.377.